Договор

Договор № 128

скачать в формате doc

г. Москва «19» сентября 2018г.

ООО «РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФОЗЗА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Сычев А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и в лице генерального директора, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленные сроки выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора:

Изготовить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями согласованного сторонами Технического Задания (Техническое Задание — Приложение к настоящему Договору). Произвести монтаж рекламной конструкции в соответствии с требованиями Технического Задания. В Техническом Задании указываются в том числе для каждого вида рекламной конструкции: ее размер, количество, материал, цвет, технология изготовления, технологические ограничения, адрес, по которому будет производится монтаж рекламной конструкции и место ее размещения, срок выполнения работ по изготовлению рекламной конструкции и стоимость этих работ (с учетом НДС), срок выполнения работ по монтажу рекламной конструкции и стоимость этих работ (с учетом НДС), перечень мероприятий, осуществляемых Заказчиком для содействия Исполнителю в выполнении работы по монтажу (объем, порядок и сроки выполнения), требования к электрооборудованию (к кабельным трассам, распределительным щитам, защитному электрооборудованию), обеспечивающему подачу электрического питания к рекламной конструкции, потребляемая мощность рекламной конструкции. Необходимость дополнительной прокладки кабеля и установка дополнительного защитного электрооборудования должна быть оговорена в Техническом Задании. Приложением к Техническому Заданию является согласованный сторонами Эскиз рекламной конструкции, который предоставляет Заказчик. Заказчик гарантирует Исполнителю, что является обладателем всех авторских и иных прав на представляемый им эскиз, необходимых для его использования и осуществления действий, указанных в настоящем Договоре.

Исполнитель имеет право выполнить работу по изготовлению рекламной конструкции досрочно, чем это предусмотрено Техническим Заданием. Для исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

Весь комплекс работ, выполняемых Исполнителем, должен соответствовать Техническому Заданию. Работы, которые не перечислены в Техническом Задании, могут быть выполнены Исполнителем по поручению Заказчика и оплачиваются Заказчиком дополнительно в размере и порядке, определенном соглашением сторон дополнительно в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется в Техническом Задании, в российских рублях и включает в себя стоимость материалов, а так же иные расходы, понесенные Исполнителем при исполнении настоящего Договора.

Оплата работы производится Заказчиком в порядке, предусмотренном в Техническом Задании.

Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки изготовления и доставки рекламной конструкции устанавливаются в Техническом Задании.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель принимает на себя обязательства:

— изготовить рекламную конструкцию надлежащего качества в соответствии с Техническим Заданием, и передать ее Заказчику по Акту сдачи-приемки работ.

— произвести монтаж рекламной конструкции в соответствии с Техническим Заданием;

— производство работ осуществлять с соблюдением техники безопасности;

— предоставить по требованию Заказчика необходимые сертификаты соответствия на комплектующие и электрооборудование;

— для успешного осуществления работ привлекать квалифицированный персонал и использовать исправное оборудование;

— своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, которые могут привести к нарушению Законодательства РФ;

— своевременно информировать Заказчика о том, что соблюдение требований последнего может привести к нарушению Законодательства РФ;

— хранить материалы или их копии, касающиеся изготовления и размещения рекламной конструкции, включая все вносимые в них последующие изменения, в течение года с даты приемки работ или с даты внесения последнего изменения.

— проинформировать Заказчика при подписании настоящего Договора, что на Заказчика возлагаются обязанности рекламодателя и лиц, владеющих рекламоносителями, предусмотренные действующим законодательством.

Заказчик принимает на себя обязательства:

— предоставить Исполнителю лицензии и (или) сертификаты либо их надлежащие заверенные копии, если деятельность Заказчика или рекламируемые им товары, работы, услуги подлежат обязательной сертификации или лицензированию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Технического Задания;

— своевременно предоставлять Исполнителю подробную информацию, необходимую для успешного выполнения Исполнителем комплекса работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

— своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с разделом 2 настоящего Договора и Технического Задания;

— в течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Исполнителя посредством телефонной или электронной связи извещения об окончании работы по изготовлению и работы по монтажу, осмотреть и принять результаты работ по акту, удостоверяющему приемку работ (Акт сдачи-приемки работ). При обнаружении отступлений от настоящего Договора по вине Исполнителя, ухудшающих результат работ, немедленно заявить об этом Исполнителю. В этом случае стороны составляют Акт с перечнем недостатков, необходимых переделок с указанием сроков их устранения;

— направить Исполнителю за 5 рабочих дней до начала монтажа рекламной конструкции письменное уведомление о готовности места размещения к монтажу и о выполнении Заказчиком необходимых мероприятий, предусмотренных в Техническом Задании, осуществляемых Заказчиком для содействия Исполнителю в выполнении работ по монтажу. При нарушении данных обязанностей Заказчиком, Исполнитель вправе скорректировать срок выполнения обязательств соразмерно сроку просрочки Заказчика с учетом производственного плана Исполнителя, при этом Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения.

В период проведения Исполнителем монтажных работ предоставить возможность подключения электроинструмента работникам Исполнителя. Своими силами вывести на фасад здания кабель требуемого сечения для подключения рекламной конструкции или предоставить место подключения рекламной конструкции на расстоянии не более 50м от места размещения рекламной конструкции.

Заказчик несет ответственность за состояние кабельных трасс, распределительных щитов, обеспечивающих подачу электрического питания к рекламной конструкции.

Задержка подачи электрического питания к рекламной конструкции по независящим от Исполнителя причинам, о чем составляется акт техническим представителем Исполнителя и не является основанием для неоплаты Заказчиком выполненных работ.

При необходимости Заказчик должен самостоятельно получить следующие дополнительные согласования:

— с собственником здания, если оно не принадлежит государству (КУГИ);

— с балансодержателем здания;

— с жильцами близлежащих квартир;

— выполнить обременительные условия от владельцев оборудования, установленного на здании;

— получить электрическую мощность для подключения установки;

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

После окончания работ в течение десяти рабочих дней осуществляется приемка выполненных работ. Стороны составляют и подписывают двусторонний акт приемки-сдачи работ (форма акта предоставляется Исполнителем), либо протокол о разногласиях, претензиях, в случае возникновения таковых.

В случае невозможности Заказчика осуществить приемку работ в течение 10-х рабочих дней с момента получения от Исполнителя извещения об окончании работ и подписать акт сдачи-приемки работ по причине, не классифицирующейся как форс-мажор, Заказчик извещает об этом Исполнителя при помощи сообщения по электронной почте. После получения извещения или непринятия Заказчиком необходимых действий по приемке работ Исполнителем допускается перенос даты приемки работ и подписание акта сдачи-приемки работ еще на три рабочих дня. В случае невозможности Заказчика осуществить приемку продукции и подписать акт сдачи-приемки работ после добавочных трех дней, Исполнитель имеет право подписать Акт сдачи-приемки в одностороннем порядке (стороны согласовали, что в случае неосуществления Заказчиком необходимых действий по приемке работ, Заказчик наделяет Исполнителя правом на подписание Акта приемки-сдачи работ в одностороннем порядке), а Заказчик должен осуществить оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора и Технического Задания. При этом Исполнитель не освобождается от обязательств по удовлетворению претензий к рекламной конструкции, если таковые претензии возникнут в результате вины Исполнителя.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в трехдневный срок составляется двусторонний акт претензий с перечнем необходимых доработок.

В случае наличия обоснованных претензий к качеству рекламной конструкции, сроки устранения недостатков и срок приемки этих работ оговариваются Сторонами в соответствующем двустороннем акте.

Право собственности на рекламную конструкцию переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания акта сдачи-приемки работ и оплаты окончательной суммы по Договору.

Стороны согласовали персональный состав уполномоченных представителей сторон – ответственных исполнителей:

— от Исполнителя менеджер, отвечающий за работу с Заказчиком и готовый ответить на вопросы Заказчика в любое время в течение рабочего дня:

____________

— от Заказчика работник, отвечающий за работу с Исполнителем и готовый ответить на вопросы Исполнителя в любое время в течение рабочего дня:

_____________

Указанные лица вправе с момента заключения настоящего Договора решать в течение срока его действия организационные и технические вопросы путем деловой переписки, в том числе посредством электронной почты. Сторона, которая примет решение о замене своего уполномоченного представителя или уменьшении объема его полномочий по настоящему Договору должна своевременно письменно информировать об этом другую сторону, в противном случае она несет риск неблагоприятных для нее последствий. При расторжении стороной настоящего Договора трудового договора с ответственным исполнителем его функциями наделяется руководитель исполнительного органа стороны по Договору либо уполномоченное им лицо.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны обязуются принять меры по обоюдному разрешению возникших споров и разногласий.

Обязателен досудебный претензионный порядок разрешения возникших споров и разногласий. Все претензии, связанные с настоящим Договором, должны направляться сторонами друг другу в письменном виде. Стороны устанавливают срок ответа по претензии в 20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения.

Сторона, причинившая убытки другой стороне ненадлежащим исполнением обязательств, возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим Законодательством РФ.

Все споры или разногласия, неразрешенные Сторонами, разрешаются в соответствии с действующим Законодательством РФ в Арбитражном суде.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая) от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки, но не превышающую 20% (двадцать) от общей стоимости работ, на основании выставленной письменной претензии.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в разделе 2 настоящего Договора и Техническом Задании, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% (одна десятая) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, на основании выставленной письменной претензии.

В случае неготовности места монтажа к монтажу рекламной конструкции по вине Заказчика, о чем должен быть составлен соответствующий акт, просрочка исполнения заказа Исполнителем штрафными санкциями не облагается.

В случае неготовности места монтажа к монтажу рекламной конструкции согласно срокам, утвержденным Техническим Заданием, по вине Заказчика более чем на 15 дней, но при готовности самой рекламной конструкции, Заказчик обязан принять работу на территории Исполнителя, подписать акт сдачи-приемки работ и оплатить стоимость работ – не позднее 3-х банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ. При этом Исполнитель не освобождается от обязательств по монтажу рекламной конструкции.

В случае неготовности места монтажа к сроку сдачи работ по настоящему Договору по вине Заказчика, Исполнитель вправе скорректировать срок выполнения обязательств соразмерно сроку просрочки Заказчика с учетом производственного плана Исполнителя, при этом Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения, а Заказчик несет все связанные с этим неблагоприятные последствия.

Ни одна из Сторон не имеет права досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, если за Сторонам остались неисполненные обязательства по изготовлению рекламной конструкции, по которому была произведена оплата в соответствии с п.2. настоящего Договора или не была произведена окончательная оплата, в соответствии с п.2. настоящего Договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного .исполнения сторонами своих обязательств по данному Договору и Приложений к нему.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок нормальной эксплуатации рекламной конструкции устанавливается продолжительностью 1 года с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Если в период гарантийной эксплуатации рекламной конструкции обнаружатся дефекты, вызванные отступлением Исполнителя от условий настоящего Договора, препятствующие ее нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения рекламной конструкции со стороны третьих лиц, неправильной их эксплуатации, и если недостатки рекламной конструкции произошли вследствие нормального их износа или действия обстоятельств непреодолимой силы.

Исполнитель гарантирует устранение возникших неисправностей рекламной конструкции в сроки, не превышающие 5 рабочих дней с момента их обнаружения инспекторскими службами Исполнителя, начиная со следующего дня, или с момента сообщения по электронной почте о неисправностях службами Заказчика, начиная со следующего дня.

По окончанию гарантийного срока Заказчик вправе заключить договор с Исполнителем на техническое обслуживание рекламной конструкции. При отсутствии такого Договора ответственность за эксплуатацию рекламной установки в пост гарантийный период несет Заказчик, так как световая реклама является сложной электроустановкой и должна эксплуатироваться в соответствии с действующими правилами для Устройств Электроустановок, то есть должны проводиться плановые профилактические ремонты и осмотры.

Исполнитель не несет ответственности по исполнению своих гарантийных обязательств в случаях:

А) вандализма

Б) нетипичных природных явлений (в том числе, ураган, удар молнии, град)

В) действий третьих лиц, в том числе устраняющих неисправности без санкции Исполнителя

Г) действия обстоятельств непреодолимой силы

Д) естественного износа

Е) прочих обстоятельств, классифицированных как форс-мажорные или обстоятельства непреодолимой силы.

В случае возникновения или обнаружения неисправностей по причинам, перечисленным в п.7.5., Исполнитель готов взять на себя обязательства по устранению таковых при условии их оплаты.

По всем случаям гарантийного, пост гарантийного и форс-мажорного обслуживания будет составляться Акт обслуживания, подписанный представителем Исполнителя и представителем Заказчика.

8. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если неисполнение договорных обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (как-то: стихийные бедствия во всех их проявлениях, аварии, катастрофы и другие аналогичные явления).

Акты органов власти, повлекшие неисполнение договорных обязательств любой из Сторон Договора, также считать форс-мажорными обстоятельствами.

Если Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, своевременно (в течение 5-ти календарных дней) не объявит другой Стороне об их наступлении, она не может ссылаться на них.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Заказчик не может передавать другим фирмам изготовление изделий по эскизам, техническим чертежам и дизайнам Исполнителя. Если рекламная конструкция является объектом авторского права, то есть результатом творческой деятельности, то ее дальнейшее использование Заказчиком регулируется Законом «Об авторском праве и смежных правах» на основе отдельно заключаемого между сторонами договора.

По требованию любой из Сторон Договора между ними проводятся переговоры по вопросам, связанным с исполнением договорных обязательств.

Заказчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора.

При увеличении шрифтов в надписях или логотипах становится различимой разность высоты отдельных букв, незаметная при распечатке дизайна на листе формата А4 . При наличии у Заказчика требований сделать одинаковой высоту или ширину букв, они должны быть зафиксированы в Техническом задании.

Заказчик должен понимать, что изображение на цветной распечатке свечения и световых эффектов является приблизительным, как по оттенкам, так и по дальности распространения света и яркости самого источника света. Со своей стороны Исполнитель обязуется добиться максимального соответствия свечения готовой установки первоначальному эскизу.

Если рекламная конструкция изготавливается по техническому заданию и рабочим чертежам предоставленным Заказчиком или Заказчик отказался от разработки проектно конструкторской документации(пункт о разработке отсутствует в Техническом задании) Исполнитель не несет ответственности за соответствие требованиям и стандартам предъявляемым к рекламным конструкциям со стороны органов имеющих полномочия это контролировать.

Исполнитель для исполнения работ по настоящему Договору вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия и (или) бездействия.

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, скреплен подписями уполномоченных лиц, заверен круглой печатью.

Договор и приложения к нему могут быть изменены или дополнены, но при этом все изменения или дополнения оформляются письменно и подписываются представителями обеих Сторон.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

Исполнитель: Заказчик:

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 128 от «19» сентября 2018 года

г. Москва «19» сентября 2018 года

ООО «РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФОЗЗА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Сычев А.В ., действующего на основании Устава, и, являющиеся Сторонами Договора № 128 от «19» сентября 2018 года (далее – «Договор»), подписали настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

техническое задание на изготовление рекламной продукции.

На условиях, содержащихся в договоре №128 от «19» сентября 2018 года Исполнитель производит для Заказчика следующие работы:

ИТОГО с НДС: 85000 р

Срок изготовления:

Порядок расчётов:

Исполнитель:

Заказчик: